申请书的撰写需要考虑到接收方的需求和期待，以有针对性地展示出申请者的优势，提交一份完整的申请书是参与某些竞争性项目的必备条件，28好文网小编今天就为您带来了反担保申请书范文8篇，相信一定会对你有所帮助。
反担保申请书范文篇1
致：
鉴于（以下简称发包人）与（以下简称承包人）在项目中签订工程施工合同（包括补充合同，下同）；发包人与承包人约定，为保证承包人履行上述施工合同规定的承包人义务，承包人须向发包人提交由你方出具的上述工程的《履约保函》；承包人已向你方申请《履约保函》。
我以我本人的信用和全部财产为承包人向贵司提供在贵公司开具《履约保函》的反担保，并向你方作出如下保证：
一、我本人的保证方式为无条件的不可撤销的无限连带责任保证。《履约保函》（以发包人最终接受的保函为准，包括续保延期的保函）为本反担保保证书的主合同，《履约保函》无效，本反担保保证书依旧有效。
二、我本人的保证责任范围包括，发包人要求你方承担的《履约保函》项下担保金额的本金、利息、罚息、补偿金、违约金、赔偿金以及你方为实现本反担保保证书所载明的权利而支付的全部费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费等）。
三、我本人履行保证责任的方式：若因承包人违约，在发包人要求你方承担保证责任时，由我本人代为赔偿；或在你方先行承担赔偿责任后，由我本人无条件地承担对你方的赔偿责任。当你方凭本反担保书和发包人要求你方承担保证责任的通知或你方已先行赔付的凭据等要求我本人承担责任时，我本人将在收到上述资料之日起5日内无条件地履行上述保证责任。
四、若我本人不能在第三条所述期间内履行保证责任和清偿义务，应向你方支付逾期违约金，每日的违约金按照欠款金额的5‰计算，并赔偿由此给你方造成的损失。
五、本反担保保证书的有效期间自本反担保保证书签发之日起，至承包人履行完毕上述施工合同规定的义务从而解除了你方的保证责任之日或你方因履行上述《履约保函》项下的保证责任而承担的全部赔偿金、违约金和其他损失得到清偿之日止。若你方延长《履约保函》期限，我本人同意仍按前述约定相应延长本反担保保证书的有效期限。
六、、本反担保保证书的附件包括我本人提交的以下资料，我本人保证所提交的资料是真实、合法、有效的，并承担相应法律责任：
（1）个人身份证复印件；
（2）个人基本情况，包括家庭住址、家庭主要成员、联系方式及其他；
（3）个人财产清单及权属证明文件复印件；
（4）本人配偶关于保证债务为夫妻共同债务的声明。
七、因本保函纠纷提起诉讼的，由你方所在地人民法院管辖。
反担保申请书范文篇2
xx人民法院
担保人：
被担保人：
担保人愿做被担保人的担保人，为被担保人向你院提出的.诉讼财产保全申请做如下担保：
一、担保人负担采取诉讼财产保全措施所需全部费用；
二、如被担保人诉讼财产保全申请错误，担保人愿赔偿被申请人因财产保全所遭受的全部损失。
三、将担保人定期（存折，现金ΧΧ万元）交你院作抵押，可从中支付一、二项所需费用。
此致
敬礼
反担保申请书范文篇3
编号：_____________
委托人：___________________________
地址：_____________________________
受托银行：_________________________
地址：_____________________________
委托人_________拟向_________(供货人或出租人)购入(或租赁)____________，同时按照《____________担保业务暂行办法》向________________(受托银行)申请出具不可撤销的保函，
资料共享平台
为此，委托人、受托银行双方达成本协议。
一、委托人向_________购入(租赁)_________用于_________，期限_________天，贷款(租金)每月(日)按______%(%)偿付(交付)，由受托银行出具以_________为受益人，担保金额_________元的有(或无)条件不可撤销保函。
二、保函自受益人接受之日起生效，截止日期为_________年_________月_________日。
三、委托人按以下要求在受托银行存入保证金，用于保函项下的专项支付资金：______年_____月_____日存入_________元
四、受托银行出具保函之前，委托人提交由具有企业法人资格的_________(第三方反担保人)提供的受益人为_________(受托银行)，担保额度为_________元的反担保函。委托人不能按期支付货款(租金)由受托银行代为支付时，_________(第三方反担保人)应在规定期限内代委托人偿付受托银行所垫资金。(反担保函应于本协议生效前提供)
受托银行出具保函之前，委托人以可转让的自有资产____________元(其中国库券__________元，金融债券____________元，企业债券____________元)抵押给受托银行，委托人不能按期偿付受托银行垫付的资金时，受托银行有权将抵押财产折价或变卖，并从变卖抵押财产的价款中优先受偿。
五、保函有效期内，受益人凭保函和证明其与委托人债务关系的文件，有权要求受托银行从委托人存款中支付贷款(租金)，受托银行审查无误后通知委托人并从委托人结算保证金存款户划付。保证金存款帐户不足支付的，可从委托人其他帐户支付。
六、受托银行代付货款(租金)后，享有此债务追偿权，委托人予以承认，并承担垫付款项的利息。委托人应在接到受托银行通知的_________日内，归还受托行垫付款项及利息。
七、受托银行代垫款项，按建设银行其它贷款计收利息，超过_________日不还，按逾期贷款加收_________%利息。
八、委托人与受益人之间有关经济合同事宜如发生变更，委托人应事先通知受托银行，在得到受托银行书面认可后方可变更。
九、委托人应按保函额度的_____%的费率按年向受托银行支付担保费用。共计_________元，于每年_____月_____日_____次交纳
十、本协议一式二份，委托人、受托银行各执一份。协议任何条款的修改或变更，必须经双方同意。
十一、本协议自_______年______月______日起生效，双方义务履行完毕后失效。
十二、本协议未尽事宜依照《中国人民建设银行担保业务暂行办法》办理。
委托人(公章)：____________ 受托银行(公章)：__________
法定代表人(签字)：________ 法定代表人(签字)：________
_________年_______月______日 _________年_______月______日
反担保申请书范文篇4
中国投资担保有限公司：
我公司因申请贵方为我公司提供担保，为保障双方合作顺利，我公司做出如下声明与承诺：
1、我公司是根据中国法律依法注册登记并合法存续的具有法人地位的企业法人，依法独立开展经营活动，并以全部资产独立对外承担民事责任。
2、我公司申请贵方提供担保已经公司章程规定的具有相应批准权限的机关批准，并取得了出具、签署双方合作中所需法律文件的相应授权。
3、我公司对贵方所做的所有陈述、已向贵方提供的所有文件和材料，均真实、合法、有效、完整、准确。
4、如我公司发生下述可能影响贵我双方合作的重大事项，应及时向贵方通报。包括但不限于：
（1）发生或可能发生分立、兼并、收购、股份制改造、中外合资、合作或其他财产重组情形；实行或可能实行承包、联营、租赁经营等；
（2）发生或可能发生终止经营、清算、申请解散、被撤销、被责令关闭、被行政管理机关、监管机构处罚等事宜；
（3）发生或可能发生超过注册资本20%的重大资产转让、处置、举借新债、为除贵公司以外的任何第三人提供担保等；
（4）已发生或可能发生的与我公司有关的诉讼（包括仲裁、被申请强制执行）、资产被查封、冻结、扣押或被采取其它强制措施等情形；
（5）出现丧失或可能丧失履行债务能力的其它情形；
（6）其他可能影响双方合作的事项。
诚实信用是贵我双方合作的基础。我公司声明，上述承诺与声明的事项如有虚假、隐瞒或被违反，我公司愿意承担相应的责任。
反担保申请书范文篇5
尊敬的___领导：
我叫___，出身农村，毕业于___专科学校，是学市场营销与机电一体化。20__年毕业后由于各方面原因，一直处于失业状态，忆求学之艰辛，顾应聘之痛楚，展前程之迷茫，触吾心悲凉至极。但是，贫苦的农村培育了我坚韧、豁达，追求卓越的性格。
党和国家鼓励大学生自主创业的优惠政策，严峻的金融危机和就业形势，我选择了自主创业。东奔江苏，南及珠海，西跑重庆，北至辽宁，一直在谋求创业，现又辗转株洲重新创业。在亲历亲为的社会实践中，我积累了一定的创业经验和创业思想，可是，资金问题现在已经成为众多像我一样创业者的制约瓶颈。
我想过向家人、亲戚和朋友筹借，几乎是杳无音讯，因为农村确实太穷。而我爸妈供完我大学学习已经是负债累累，面对环堵萧墙的家境，他们更是无能为力。
因为资金问题，我想过回贫瘠的农村种地，也想过进工厂打工……放弃算了。可是看看农村发展依旧往昔，展望社会发展的快车轨道，我无法放弃用自己的知识和努力来改变自己和大山命运的想法，因为我现在至少还是一个大学生，是一个应该承担社会责任的青年。带着期待和自私的想法，申请党和政府有关部门能给与我7万元的创业贷款资金，我一定按时按量归还贷款，虔诚期待领导能给与考虑。
申请人
年月日
反担保申请书范文篇6
担保有限责任公司：
因项目资金周转需要，我单位拟向支行（以下简称贷款银行）申请金额人民币（大写）万元借款，用于期限个月。贷款银行要求就该借款提供第三方保证，为此，我单位特向贵公司申请提供金额人民币（大写）万元的借款担保。
我单位提交企业法人营业执照、公司章程、验资报告、贷款证复印件、企业简介与产品/项目介绍、已审计的上年度财务报表、上月财务报表等资料供贵公司初审，初审合格后按贵公司要求提供齐备的资料，申请并接受贵公司对担保的详细调查评审，同时保证所提交的资料真实、完整、合法、有效。
我单位承诺：贵公司为我方提供融资担保，我方相应提供公司主要负责人连带责任保证，一定比例的保证金，不动产抵押、动产抵押、动产质押、权利质押、企业或个人保证等一项或多项合法有效反担保，同意按贵公司的'要求办理有关手续和支付相关费用，并保证按合同约定使用担保借款，及时清偿借款本金与利息。
反担保申请书范文篇7
贷款方：
借款方：
担保方：
根据《中华人民共和国合同法》的规定，经三方达成协议，签订本合同共同遵守履行。
第一条借款金额：贷款方同意借款方申请和担保方的担保提供-x贷款。
第二条借款期限：此项借款使用期为________年x个月，自--起至--止。
第三条借款用途：为---。
第四条借款利息：月息-x%，年息-x%;或比照中国银行总行规定的浮动利率按____月浮动。
贷款方按半年(季)结息一次。如借款方不能按期付息，则转入贷款本金计收复息。在合同履行期间如遇国家调整利率成变更计息办法，按调整后的利率和计算办法计算，并通知借款方。
第五条借款方办理借款时，必须填写借款申请书、贷款借据，提出用款和还款计。
第六条借款偿还：借款方在合同规定的借款期限和金额内按还款计划以为资金来源偿还本合同借款之全部本息。
第七条还款担保：本合同项下的借款本息担保方，应按贷款方的要求向借款方出具担保书，一旦借款方不能按期、按额偿还贷款本息，由担保方承担连带还款付息责任。无论借款经过延期或已经逾期，或借款方出现任何情况，在贷款本息未还清前，担保方仍然负有担保责任，直至全部贷款本息还清止。
第八条借、贷双方的权利和义务：
1、贷款方保证按期按额向借款方提供贷款，否则应按违约数额和延期天数支付借款方2%的违约金。借款方不按用款计划用款，其少用或多用部分须向贷款方支付2%的承担费。
2、借款方如不按合同规定使用贷款，贷款方有权停止或收回全部或部分贷款。如发生挤占挪用贷款，其挤占挪用部分在原贷款利率的基础上加收50%的罚息。
3、借款方不按期归还贷款，贷款方有权从借款方或担保方在银行开立的账户内扣收，并从过期之日起，对逾期贷款部分在原贷款利率的基础上加收20%的罚息。如需延期，借款方至迟在贷款到期前三天向贷款方提出延期还款申请，经贷款方同意后办理延期手续。贷款方未同意延期或未办理延期手续的贷款，按逾期贷款办理。
第九条其他规定：
1、发生下列情况之时，贷款方有权停止发放贷款并立即或限期收回已经发放的贷款。
(1)借款方向贷款方提供的情况、报表和各项资料不真实。
(2)借款方与第三方发生诉讼，经法院判决败诉，偿付赔偿金后，无力向贷款方偿付贷款本息。
(3)借款方的资产总额不足抵偿其负债总额。
(4)借款方的保证人违反或失去担保书中规定的条件。
2、贷款方有权检查、监督贷款的使用情况。借款方应向贷款方提供有关报表和资料。
3、借款方或贷款方任何一方要求变更合同文本中的某一项条款须在事前以书面形式通知对方，在双方达成协议前，本合同中的各项条款仍然有效。
4、借款方提供的借款申请书、借款借据凭证、使用留成外汇申请书、用款和还款计划及与合同有关的其他书面材料，均作为本合同的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。
第十条附则
本合同一式-份，经借、贷方和担保方法定代表人或法定代表人授权的签字人共同盖章后生效。
贷款方：(公章)借款方：(公章)担保方：(公章)
法定代表人：(盖章)法定代表人：(盖章)法定代表人：(盖章)
反担保申请书范文篇8
年 月 日 （公章）（签章）
恩施州农发信用担保股份有限公司：
我公司拟从银行湖北省分行 支行贷款人民币 万元，现特申请贵公司为我公司提供贷款担保。
我公司保证以下所填写的内容以及所提交的'申请材料真实、完整、准确、合法、有效。如有不实，我公司及法定代表人将承担由此引起的一切责任。
担保申请人： （章） 法定代表人：
年 月 日
第一部分 情况介绍
一、
基本情况一览表:
二、 资金需求情况说明:
三、 还款来源与计划:
四、 历史沿革: ※
五、 主要负责人个人简介:
1、法定代表人个人简介:
2、总经理个人简介：
3、财务经理个人简介：
六、 法定代表人及总经理亲属在公司任职情况说明：
七、 公司股权结构（前十大股东）：
注：上市公司须填写股权性质（国有股、法人股、流通股）
八、 公司股权质押情况说明：
九、 公司对外投资情况说明（包括长期投资、短期投资）
十、 公司贷款情况说明：
十一、 公司对外担保情况说明:
十二、 人员结构:
1、董事长、总经理、财务总监从事本行业工作年限: 2、工作人员从事本行业工作平均年限：
十三、 产品种类及技术水平介绍（主营产品）：
技术情况说明：
十四、 主营产品经营模式及结算方式介绍:
十五、 其它产品经营模式及结算方式介绍:
十六、 原材料来源说明、原材料价格波动情况说明:
会计实习心得体会最新模板相关文章：
